某工程中出现了下列情况,承包人申请延期,根据FIDIC合同条件,监理工程师不予批准的有()。
A.工程施工中,监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B.地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C.业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难,影响施工进度
D.工程变更后总工期要延长
E.以上均不予批准
A.工程施工中,监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B.地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C.业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难,影响施工进度
D.工程变更后总工期要延长
E.以上均不予批准
第1题
A.由于非承包人的责任,工程不能按原定工期完工
B.延期情况发生后,承包人在合同规定期限内向监理工程师发出工程延期的通知
C.未经监理工程师同意,随意分包工程,或将整个工程分包出去
D.延期时间终止后,承包人在合同规定的期限内,向监理工程师提交正式的延期申请报告
E.承包人承诺继续按合同规定向监理工程师提交有关延期的详细资料,并根据监理工程师的要求随时提供有关证明
第2题
出现下列()情况时,在工程计量时不能按承包人实际完成的工程量计算。
A.工程量清单漏项
B.天气原因造成工程量的增加
C.工程量清单中工程量计算错误
D.工程变更引起工程量增减
第3题
A.工程延期事件是否有文字材料作依据
B.延期事件是否发生在关键线路上
C.延期是由承包人自身原因引起
D.由于分包人的失职造成的工期延长
E.是否符合合同
第4题
A.在申请投保时,工程承保人要填写申请书,并提供上年度财务报告,以往和目前承包工程的情况,往来银行,投保工程的合同副本及反担保或签订“偿还协议书”
B.投保人的投资项目已经核实,施工力量,设备材料及配套工程已落实
C.承保时要对投保人的资质,信誉,经营承包能力和财务状况作全面审查
D.工程项目已向保险公司投保了工程保险
E.赔偿数额以工程合同中规定的工程承包人应赔偿的数额为限,同时不超过保险金额。如承包合同中规定了承包人若不能按期保质完工就要向工程所有人支付罚款,保险人的赔偿就以罚款数额的50%为限
第5题
A.承包人自检后,书面通知工程师验收
B.工程师接到承包人的通知后,应在约定的时间与承包人共同检验
C.若工程师未能按时提出延期检验要求,又未能按时参加验收,承包人可自行检验
D.若工程师已经在验收合格记录上签字,只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验
E.重新检验如果不合格,应由承包人承担全部费用,但工期予以适当顺延
第6题
A.16天
B.25天
C.50天
D.75天
第7题
A.业主延误移交施工现场
B.不可抗力导致停工
C.异常恶劣的气候条件导致的停工
D.不可预见的不利的自然条件
E.业主未能在合同规定的期限内付款导致的停工
第8题
A.责令李某在出境前提供担保
B.李某是在延期期间出境,无须采取任何措施
C.告知李某:欠税人在延期期间一律不得出境
D.直接通知出境管理机关阻止其出境
第9题
A.在安全生产许可证有效期届满前6个月已经提交安全现状评价报告的
B.提出延期申请之前1年内经考评合格达到安全标准化等级
C.在安全生产许可证有效期届满前1年已经提交安全现状评价报告的
D.提出延期申请之前6个月内经考评合格达到安全标准化等级
第10题
A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖。
B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C.承包人申请拍卖该工程,应按照诉讼时效的规定,在工程竣工之日提出。
D.承包人可不申请拍卖,而直接与发包人协商将工程折价。
E.承包人因发包人违约所造成的损失,可在工程拍卖所得中扣除。