按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中,工程师答复的时限要求是()。A.14天内本文B.15天内C.28天
按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中,工程师答复的时限要求是()。
A.14天内本文
B.15天内
C.28天内
D.42天内
按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中,工程师答复的时限要求是()。
A.14天内本文
B.15天内
C.28天内
D.42天内
第1题
按照FIDIC合同条件的规定,在()期限内承包商都有权提出索赔。 ①合同签字日到发布开工令日, ②开工令日到颁发工程移交证书日; ③颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日; ④颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
A.①②③
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
第3题
A.不可预见的外界条件
B.流行传染病导致工程停工
C.延误移交施工现场
D.业主提前占用部分工程
E.不可抗力造成的损害
第5题
A.延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.异常不利气候导致的停工
D.业主提前占用工程
E.不可抗力事件造成的损失
第6题
A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求
B.认为索赔成立,自己垫付赔偿款后再向业主索要
C.不预先支付任何款项,以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告
D.不预先支付任何款项,向工程师转交分包商的索赔报告
第7题
A.承包商应对分包合同进行协调管理
B.承包商代表有权直接向分包商发布指示
C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力
D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示
E.无论何种原因造成的损失,分包商都只能向承包商提出索赔要求
第8题
A.因承包商的严重违约行为,业主解除合同
B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C.对业主与承包商的合同纠纷,仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款,承包商拒绝支付
D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后,超过42天未派人修补缺陷工程,业主请其他承包商修复
E.专业监理
第9题
FIDIC施工合同条件规定,不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先()。
A.协商解决
B.提交给工程师
C.提交争端裁决委员会
D.提示仲裁机构
第10题
背景资料
某国际大酒店工程属于外资贷款项目,业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。在工程进行过程中出现了以下事件:
事件一:当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到货,使该项作业从7月3日至7月16日停工(该项作业的总时差为零)。
事件二:7月7日至7月9日因现场停水、停电使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
事件三:7月14日至7月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰开工推迟(该项作业的总时差为4天)。
承包商针对以上事件于7月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于7月25日提交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细资料。其计算书如下:
(1)工期索赔:1)框架柱绑扎:14天(7月3日至7月16日);2)砌砖:3天(7月7日至7月9日);3)抹灰:4天(7月14日至7月17日)。工期索赔共计21天。(2)费用索赔:1)窝工人工费用:①钢筋绑扎:45人?20.15元/工日X 14天=12694.5元;②砌砖:40人X 20.15元/工日X 3天=2418元;③抹灰:45人?20.15元/工日X 4天=3627元。2)窝工机械费用:①塔吊一台:600元/天?14天=8400元;②混凝土搅拌机一台:65元/天X 14天=910元;③砂浆搅拌机一台:35元/天?(3 4)天=245元。3)保函费延期补偿:(2000万元X 10%?6%o/365天)X 21天=690.41元。4)增加管理费:(12694.5 2418 3627 8400 910 245 690.41)元?15%=4373.74元。5)增加利润:(12694.5 2418 3627 8400 910 245 690.41 4373.74)元?7%=2335.11元。费用索赔总计:12694.5 2418 3627 8400 910 245 690.41 4373.74 2335.11=35693.76元。
问题:
1.承包商提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?
2.假定双方协商一致,窝工机械设备费用索赔按台班单价的65%计取;考虑对窝工工人应该合理安排从事其他作业后的降效损失,窝工人工费用索赔按10元/工日计取,保函费用计算方式合理;管理费用和利润不补偿。请计算费用索赔额。